bij volgno. 27 der agenda
-2-
dcr vorderingen van do aannemer rekening moet worden gehouden.
O.a. is gebleken, dat de vertraging in de oplevering van het werk in voel min
dere mate aan de aannemer was te wijten dan door do architect van het begin af
aan was voorgesteld, terwijl bovendien de heer v.d.Enden ter zitting zijn meer-
werkposten in sterke mate kon waarmaken.
Mode op instigatie- van aerbiters is met v.d.Enden getracht tot een vergelijk
to komen.
Dit overleg heeft resultaat opgeleverd in dien zin dat d,, heer v.d.Enden be
reid is genoegen te nemen met betaling van een bedrag van 15.500.-,
Met vorengenoemd bedrag zijn globaal genomen vereffend het restant van de 8e en
9e termijn en het saldo meerwerk na aftrek van enige posten.
Het verzoek om arbitrale beslissing zal dan door hem worden ingetrokken,terwijl
hij geen uitvoering zal geven aan zijn voornemen een actie tegen de gemeente in
te stellen ter verkrijging van vergooding voor do door deze gang van zaken geleden
schade.
Het komt ons raadzaam voor tot betaling van voornoemd bedrag over te gaan. Hier
toe moet uiteraard het krediet de mogelijkheid laten, daarbij uitgaande van de
thans beleende werkelijke kosten van het werk, gespecificeerd als volgts
bouwkosten
38.500.-
elektrische voorzieningen
3.860.-
schilderwerk
9.582,-
centrale verwarming
24.500.-
architectenhonorarium
16.500.-
kosten van toezicht
6.300.-
kosten van de dienst openbare werken
2.300.-
Totaal
151.542.-
De aanvankelijk geraamde kosten zijn zodoende met 26,542.- overschreden.
De overschrijding der verschillende onderdelen van het krediet kan als volgt
worden toegelicht en verklaard,
1, Bouwkosten 15.900.-.
Het pand "Vrederust" is een oud gebouw, zodat tijdens de uitvoering ver
schillende verborgen ouderdomsgebreken werden aangetroffen,
Zo waren b.v. de opleggingen van balklagen onvoldoende. Dc oude balklagen
bleken vroeger ondeskundig te zijn gelast. Gedeelten van muren, waarvan aan
genomen mocht worden, dat zo in mortel waren gemetseld, bleken met leem te zijn
gemetseld. Enkele rioolgodeolten bleken totaal te zijn vergaan.
Al deze en andere verborgen gebreken dienden te worden hersteld, terwijl in de
daaraan verbonden kes ten dc- begroting nic-t voorzag.
Voor de kosten voor aansluiting op de dienstleidingen op hot gemeentelijk licht
en waterleidingbedrijf moest ruim 2.150.- worden betaald.
2. Elektrische voorzieningen.
Overschrijding van deze post met 460.- is een gevolg ven het feit dat buiten
bestek een aardleiding met elektroden t.b.v. de installaties moest worden ge
maakt kosten 219.-, alsmede van enkele kleinere aanvullende werkzaamheden,
5. Schilderwerk 2.582,-.
4. Centrale verwarming, 2.500.-.
Beide posten heeft de architect veel te laag geraamd,
5Architectenhonorarium,
De overschrijding met 2.500.- is toe te schrijven aan do hogere bouwkosten,
en tevens mede een gevolg van de te laag geraamde kosten van lichtdrukken en